简单的合作协议范本
在生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议后则有法可依，有据可寻。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编整理的简单的合作协议范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
简单的合作协议范本1甲方：__________________
乙方：__________________
经甲乙双方友好协商、达成以下合伙协议：
第一条合伙项目名称及经营地址
______________________________________________________。
第二条出资金额、方式
1、甲方出资人民币______元，大写______，占总投资额50%。
乙方出资人民币______元，大写______，占总投资额50%。
2、双方出资，于______年______月______日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
3、本合作出资人民币共______元，大写。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。
第三条盈余分配与债务承担
合伙双方共担风险，共负盈亏。
1、盈余分配：按投资比例分配，各持50%。
2、债务承担：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，各人按50%比例承担。
第四条入伙、退伙、出资的转让
1、入伙：新合伙人入伙，必须经双方合伙人同意；承认本伙协议，并签署合伙人共同拟定的合伙协议；入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
2、退伙：__________________。
（1）经全体合伙人同意退伙
（2）未经合伙人同意而自行退伙给合伙企业造成损失的，应进行赔偿。
3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资，转让时合伙人有优先受让权，如转让给合伙人以外的第三人，对第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第五条合伙权利
1、参予合伙事业的管理，听取合伙负责人开展业务情况的报告；
2、检查合伙帐册及经营情况，共同决定合伙重大事项。
第六条合伙的终止清算
1、全体合伙人同意终止合伙关系，解散后应进行清算，并通知债权人。
2、清偿后如有剩余，则按投资比例分配，各持50%。
3、清算时如有亏损，合伙财产不足清偿的部分，双方各按50%比例承担。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。
第七条违约责任
1、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让或抵押其财产份额的.，其行为无效，可按退伙处理，由此给其他合伙人造成损失的，应承担赔偿责任。
2、合伙人严重违反本协议、或因重大过失造成合伙企业损失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。
第八条其他
1、经全体合伙人协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。
2、本协议一式两份，合伙人各执一份，经双方合伙人签名后生效。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
简单的合作协议范本2建设方：xxx
总包方：xxx
分包方：xxx
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的.施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，()并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收 ……此处隐藏8020个字……股，则乙方只退回甲方入股本金30万元。
四、甲方入股后，即享有股东权益，参与公司利润分红，每年分红一次。
五、甲方不参与xx-xxx-x公司的'经营管理。乙方应当每月向甲方或其代表发送财务报表供其审核。
六、甲方可在xx-xxx-x公司委派驻厂代表一人，主要负责监督产品的品质和交期。
七、合作协议生效后，甲方试用xx-xxx-x公司pcb板3-6个月，如果没有重大品质问题，甲方尽力提供bcp technologies, inc.(以后简称bcp公司)pcb板订单满足20xx平方米/月或以上数量。
八、本合作协议书在甲方向乙方或xx-xxx-x公司支付30万元股金后即生效。
九、因履行本合同发生纠纷，提交深圳国际仲裁院仲裁处理。如有未尽事项，双方协商确定，可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。本协议书一式两份，甲方乙方各持一份。
甲方： 乙方：
时间： 时间：
简单的合作协议范本14合同编号：__________________________________________________________
发包方：__________________________ 承包方：__________________________
签约时间：________________ 签约地点：________________________________
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________________________________________________
二、建筑面积（工程形式）_____________________________________________
三、施工地点：________________________________________________________
四、工期：
1、开工：________年______月______日；
2、竣工：________年______月______日；
3、合同工期总共历时________天。
五、承包形式：________________________________________________________
六、工程质量标准：____________________________________________________
七、工程价款：共计人民币________元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的________%，计____________元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的________%，计____________元；质保金___________元，质保期满后支付。
九、质保期：____________年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务；
③接受发包方的`技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护；
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件________式________份，双方各执________份，具有同等效力。
发包方：________________________承包方：________________________
委托代理人：________________委托代理人：________________________
简单的合作协议范本15甲方：_______
乙方：_____姓名___
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：
一、(写清情况)甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。
二、双方协商确定，甲方提供合格商品，乙方负责提供业务销售。
三、双方协商确定，乙方负责业务销售的同时，甲方需按照约定的X%负责给乙方提供业务费用。
四、双方协商确定，在经营期间按照____比例进行提现。
五、_________。
六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
七、(以后操作的想法)________________________________________________________。
八、支付方式：银行转账__________________________________________________。
九、违约责任：______________________________________________________________。
十、违约金或赔偿金的数额或计算方法：___________________________________________________。
十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的.争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门进行调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
十二、双方商定的其他事宜：____________________________________________________________。
甲方：(签章)地址：
邮政编码：
乙方：(签章)地址：
邮政编码：
合同签订地点：___________
合同签订时间：____年__月__日
